1、招標條件
本招標項目2023年肇東市雨污分流改造項目施工已由肇東市發展和改革局以肇發改發[2022]218號、[2023]39號批復，資金來源為申請一般債券，招標人為肇東市住房和城鄉建設局，招標投標行政監督及招標投標投訴受理單位為肇東市建設工程招投標管理辦公室。項目已具備招標條件，現對本項目施工進行公開招標。
2、項目概況與招標范圍
2.1項目名稱：2023年肇東市雨污分流改造項目施工（第二標段）
2.2建設地點：位于正陽大街北側，6-17道街之間；
2.3建設規模：主要為泵站工程、明渠改造工程、污水改造工程及管線工程。1、新建泵站1座、改造泵站3座；2、肇東排干改造2.05公里；3、改造污水管道3.05公里4、新建管道總長度4205.46米，新建沉泥井及檢查井82座，具體內容詳見工程量清單。
2.4工期：計劃開工日期：計劃開工日期：2023年07月18日；計劃竣工日期：2023年12月20日，計劃總工期156日歷天。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規定執行）
2.5招標范圍：工程量清單及圖紙所包含的全部內容；
2.6質量要求：符合現行國家、行業及地方質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準；
2.7標段劃分：本項目共劃分三個標段，本項目不允許兼投；
 2.8招標控制價：第二標段：63044911.26元
3. 投標人資格要求
3.1本次招標要求潛在投標人須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的企業，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
3.2本次招標要求潛在投標人須具備建設行政主管部門核發的有效的市政公用工程施工總承包二級及以上資質，具有有效的安全生產許可證。
3.3投標人擬派項目負責人具備市政公用工程專業一級及以上注冊建造師執業證書，并具備有效的安全生產考核合格B證，且未擔任其他在施建設工程的項目經理。并提供投標單位為其連續繳納的3個月（2023年4月至2023年6月）的社保證明材料。注：提供社保證明的查詢網址及相關信息，包括社保號、身份證號、密碼、查詢步驟截圖等以便進行核實；（中華人民共和國住房和城鄉建設部辦公廳頒發的《住房和城鄉建設部辦公廳關于做好工程建設領域專業技術人員職業資格“掛證”等違法違規行為專項整治工作的補充通知》（建辦市函〔2019〕92號）的“六類人員”除外，須提供證明材料）。
3.4投標人擬派項目管理機構人員：投標人須按照《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程項目管理機構人員配置管理暫行辦法》（黑建規范〔2020〕8 號）文件規定，以不低于上述文件規定的標準數量配備項目管理機構人員，否則其投標將被否決。投標人也可以根據項目管理需要增加崗位或人員。
3.5本次招標信譽要求：
3.5.1投標人、法定代表人及擬派項目負責人如在"信用中國"網站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被執行人名單的（以“信用中國”查詢結果為準），其投標將被否決。
3.5.2投標人、法定代表人及項目負責人近3年如有行賄犯罪行為（本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書（以中國裁判文書網（https://wenshu.court.gov.cn）公布的為準）中有判決投標人或法定代表人或擬派項目負責人犯行賄罪的情形），其投標將被否決。
3.5.3投標人須提供無拖欠工程款和農民工工資承諾書，以證明投標人沒有拖欠工程款和農民工工資的情形。
3.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。否則，相關投標均將被否決。
3.7本項目不接受聯合體投標。
3.8本項目資格審查方式采用資格后審，主要資格審查標準、內容等詳見招標文件。
4、招標文件的獲取
下載時間為2023年06月20日17時00分至2023年06月28日17時00分（北京時間，下同）。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411