本招標項目國網黑龍江哈爾濱方正縣供電分公司生產綜合樓附屬用房已由國網黑龍江省電力有限公司以黑電后勤部〔2024〕35號文件批準建設，資金來源為自籌資金，招標人為國網黑龍江省電力有限公司方正縣供電分公司，招標投標行政監督及招標投標投訴受理單位為方正縣建設工程招標投標辦公室。項目已具備招標條件，現對本項目監理進行公開招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：國網黑龍江哈爾濱方正縣供電分公司生產綜合樓附屬用房監理；

2.2建設地點：方正縣方正鎮民安社區天寶街南側廣場東路西側；

2.3建設規模：建設面積1440.00平方米，建設生產綜合附屬用房；

2.4招標范圍：施工階段及保修階段全過程監理；

2.5計劃工期：計劃開工日期2024年09月15日，計劃竣工日期2025年12月31日，計劃總工期473日歷天（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規定執行）；

2.6監理服務期限：自合同簽訂之日起至本項目監理工作全部結束止；

2.7質量標準：符合現行相關規范合格標準；

2.8招標控制價：65000.00元； 

2.9標段劃分：本項目不劃分標段。

3.投標人資格要求

3.1本次招標要求投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人及其他組織，具有有效的營業執照。

3.2本次招標要求投標人須具備建設行政主管部門核發的房屋建筑工程監理丙級及以上資質，并在人員、試驗檢測儀器設備方面具有相應的監理能力。

3.3總監理工程師的資格要求：投標人擬派總監理工程師須具備房屋建筑工程專業注冊監理工程師執業資格證書及工程監理企業法定代表人書面任命文件,擬派總監理工程師必須為企業合法在職員工，提供總監理工程師在投標單位繳納連續3個月（2024年05月至2024年07月）基本養老保險的證明材料。注：提供社保證明的查詢網址及相關信息，包括社保號、身份證號、密碼、查詢步驟截圖等以便進行核實；（中華人民共和國住房和城鄉建設部辦公廳頒發的《住房和城鄉建設部辦公廳關于做好工程建設領域專業技術人員職業資格“掛證”等違法違規行為專項整治工作的補充通知》（建辦市函〔2019〕92號）的“六類人員”除外，須提供證明材料，退休人員需提供與投標單位簽訂的聘用合同及退休證明）。

3.4其他主要人員要求：擬派駐本項目的現場監理組織機構成員滿足《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場管理人員配備管理辦法》（黑建規〔2023〕2號）有關規定。承諾以不低于上述文件規定的標準數量配備監理組織機構成員，投標人也可以根據項目管理需要增加崗位或人員。

3.5本次招標信譽要求：

3.5.1投標人、法定代表人及擬派總監理工程師如在"中國執行信息公開網"網站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被執行人名單的（以“中國執行信息公開網”查詢結果為準），其投標將被否決。

3.5.2投標人、法定代表人及擬派總監理工程師近3年（從投標截止日起算前三年）如有行賄犯罪行為（本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書（以中國裁判文書網（https://wenshu.court.gov.cn）公布的為準）中有判決投標人或法定代表人或擬派總監理工程師犯行賄罪的情形），其投標將被否決。

3.6本次招標不接受聯合體投標。

3.7與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標，否則相關投標均無效。

3.8資格審查方式：本項目采用資格后審方式,主要資格審查標準、內容等詳見招標文件。

4.招標文件的獲取

4.1下載時間為2024年  08月06日17時00分至2024年08月13日17時00分（北京時間，下同）。

5.投標文件的遞交

5.1 投標文件遞交方式為網上遞交，投標截止時間為2024年08月27日09時30分。

6、開標方式

6.1開標時間為2024年08月27日09時30分；

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411