本招標項目方正縣農房陽光棚改造項目已由方正縣發展和改革局以方發改審批〔2024〕16號文件批準建設，資金來源為申請中央專項補貼資金及地方財政配套資金，出資比列100%，招標人為方正縣住房和城鄉建設局。項目已具備招標條件，現對本項目施工進行公開招標。

2、項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：方正縣農房陽光棚改造項目施工（第一標段）；

2.2工程建設地點：第一標段：方正縣方正鎮、大羅密鎮、高楞鎮；

2.3建設規模：項目建設陽光棚4838處（1.8×7共1861戶，1.4×8共2977戶），每處面積約11.2平方米，陽光棚總面積54185.6平方米。在農房陽面搭建陽光房（不含2層以上住房），建設內容包括FRP透明瓦采光板屋面、墻面工程以及金屬框架PU塑料膜門等；（其中第一標段：1138戶）；

2.4計劃工期：計劃開工日期2024年09月20日，計劃竣工日期2025年06月01日，計劃總工期255日歷天（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規定執行）；

2.5招標范圍：工程量清單及圖紙所包含的全部內容；

2.6質量要求：符合現行國家、行業及地方質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準；

2.7標段劃分：本項目共劃分4個標段，本項目各標段不允許兼投、不允許兼中。同時對多個標段進行投標的，其投標均被否決；

2.8招標控制價：6029.83元（其中8米長陽光棚每戶單價2949.86元、7米長陽光棚每戶單價3079.97元）。

3.投標人資格要求

3.1本次招標要求潛在投標人須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人及其他組織，具有有效的營業執照，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

3.2本次招標要求潛在投標人須具備建設行政主管部門核發的有效的建筑工程施工總承包三級（含三級）及以上資質，具有建設行政主管部門核發的有效的安全生產許可證。

3.3投標人擬派項目負責人具備建筑工程專業二級（含二級）及以上注冊建造師執業證書，并具備有效的安全生產考核合格B證，且未擔任其他任何在施建設工程項目的項目負責人或其他施工管理工作。項目經理為本單位在職人員，提供近3個月（2024年05月至2024年07月）企業為其連續繳納養老保險的證明材料。注：提供社保證明的查詢網址及相關信息，包括社保號、身份證號、密碼、查詢步驟截圖等以便進行核實；（中華人民共和國住房和城鄉建設部辦公廳頒發的《住房和城鄉建設部辦公廳關于做好工程建設領域專業技術人員職業資格“掛證”等違法違規行為專項整治工作的補充通知》（建辦市函〔2019〕92號）的“六類人員”除外，須提供證明材料，退休人員需提供與投標單位簽訂的聘用合同及退休證明）。

3.4投標人擬派項目管理機構人員：投標人須按照《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場管理人員配備管理辦法》（黑建規[2023]2號）文件規定，承諾以不低于上述文件規定的標準數量配備項目管理機構人員（房屋建筑工程-工業、民用與公共建筑工程-中型），否則投標將被否決。(項目管理機構人員中只需提供項目負責人相關資料，其他人員是否提供資料不作為廢標條件)。

3.5本次招標信譽要求：

3.5.1投標人、法定代表人及擬派項目負責人如在"中國執行信息公開網"網站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被執行人名單的（以“中國執行信息公開網”查詢結果為準），其投標將被否決。

3.5.2投標人、法定代表人及擬派項目負責人近3年（從投標截止日起算前三年）如有行賄犯罪行為（本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書（以中國裁判文書網（https://wenshu.court.gov.cn）公布的為準）中有判決投標人或法定代表人或擬派項目負責人犯行賄罪的情形），其投標將被否決。

3.5.3投標人須提供無拖欠工程款和農民工工資承諾書，以證明投標人沒有拖欠工程款和農民工工資的情形。

3.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。否則，相關投標均將被否決。

3.7本項目不接受聯合體投標。

3.8本項目資格審查方式采用資格后審，主要資格審查標準、內容等詳見招標文件。

4、招標文件的獲取

4.1下載時間為2024年08月21日17時00分至2024年08月28日17時00分（北京時間，下同）

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411