1.1項目概況：2024-2025年度湖北電信工程有限公司承攬業務類數據中心系統物資采購項目，預估金額含稅37000萬元，稅率13%。

1.2.1采購內容：本項目為2024-2025年度湖北電信工程有限公司承攬業務類數據中心系統物資采購項目，主要采購內容為某數據中心電氣工程、暖通工程、弱電智能化系統配套設備物資采購，具體詳見技術規范書。

1.2.2本項目不劃分標段。

1.3交貨地點：招標人指定地點；

1.4交貨期：按照招標清單和規格書供貨，按照工期統籌安排生產，按時發到項目現場；

1.5質保期：自驗收合格之日起兩到五年（詳見技術規范書）；

1.6框架合同有效期：框架合同簽訂之日起1年。

1.7本項目設置最高投標限價，最高投標限價含稅37000萬元，投標人投標報價高于最高投標限價的，其投標將被否決。

1.8本項目（是/否）接受聯合體投標：否。

2. 投標人資格要求

2.1投標人須為在中華人民共和國境內依法注冊的獨立法人或其他組織，合法運作并獨立于招標人和招標代理機構，投標人如為企業法人，須提供合法有效的企業法人營業執照，投標人如為事業單位或其他組織，須提供事業單位法人證書或登記證或組織機構代碼證或其他有效證明文件；

2.2業績要求：投標人應提供自2021年1月1日起至本項目投標截止時間前的類似項目業績。提供至少1個類似項目業績證明材料。注：普通（單項）合同以合同簽訂日期為準，框架合同以框架下具體訂單的簽訂日期為準。須提供合同關鍵頁（包括但不限于合同的首頁、標的頁、金額頁、簽字與蓋章頁），框架合同還須提供一份具體訂單。證明材料不齊全無法確定為同類項目業績的，不予認可。證明材料應清晰可辨，無法識別的視為未提供。

2.3投標人不得存在下列情形之一：

（1）為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構（單位）；

（2）被依法暫停或取消投標資格的；

（3）被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照；

（4）進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；

（5）在最近三年內[投標截止時間前36個月]被相關行業主管部門或司法機關認定有騙取中標、嚴重違約、重大工程質量或者安全問題的；

（6）在最近五年內[投標截止時間前60個月]被判處單位行賄罪，且行賄行為與采購活動相關的（以“中國裁判文書網”的生效判決為準）；

（7）在最近五年內[投標截止時間前60個月]被判處合同詐騙罪的（以“中國裁判文書網”的生效判決為準）；

（8）被最高人民法院認定為失信被執行人的(以“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺公布的失信被執行人名單為準)，已執行完畢或不再執行的除外。

2.4本項目接受代理商投標。

2.5法律法規、招標文件限定的其他情形。

3. 資格審查方法

本項目將進行資格后審，資格審查標準和內容見招標文件第三章“評標辦法”，凡未通過資格后審的投標人，其投標將被否決。

4. 招標文件的獲取

招標文件獲取時間： 請于2024年 11 月 22 日09時00分至2024年11月28日17時00分（雙休日及節假日除外，北京時間，下同）。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411