本招標項目綏棱縣西部城區供熱管網改造項目已由綏棱縣發展和改革局以棱發改發[2024]13號批準建設，資金來源為中央預算內投資和地方配套，招標人為綏棱經濟開發區管理委員會，招標投標行政監督單位為綏棱縣住房和城鄉建設局。項目已具備招標條件，現對本項目施工進行公開招標。

2、項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：綏棱縣西部城區供熱管網改造項目；

2.2工程建設地點：綏棱經濟開發區內；

2.3建設規模：本工程新建蒸汽管道最大管徑DN350，管道長度3988m，配套支架、檢查井；新建二級網管道最大管徑DN200,管道長度8796m，配套檢查井；新建汽水換熱站4座，換熱站規模如下:HR2換熱站供熱面積30000.0，熱負荷2.04MW，建筑面積101.38；HR3換熱站供熱面積20000.0，熱負荷1.36MW，建筑面積101.38；HR4換熱站供熱面積30000.0，熱負荷2.04MW，建筑面積101.38；HR5換熱站供熱面積30000.0，熱負荷2.04MW，建筑面積101.38。具體工作內容以工程量清單及圖紙為準；

2.4計劃工期：計劃開工日期2024年12月28日，計劃竣工日期2025年10月30日，計劃總工期307日歷天（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規定執行）；

2.5招標范圍：工程量清單及圖紙所包含的全部內容；

2.6質量要求：符合現行國家、行業及地方質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準；

2.7標段劃分：本項目不劃分標段；

2.8 招標控制價：19479363.92元。

3. 投標人資格要求

3.1本次招標要求潛在投標人須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人及其他組織，具有有效的營業執照，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

3.2本次招標要求潛在投標人須具備建設行政主管部門核發的有效的市政公用工程施工總承包二級（含二級）及以上資質，具有建設行政主管部門核發的有效的安全生產許可證。

3.3投標人擬派項目負責人具備市政公用工程專業二級（含二級）及以上注冊建造師執業證書，并具備有效的安全生產考核合格B證，且未擔任其他任何在施建設工程項目的項目負責人或其他施工管理工作。

3.4投標人擬派項目管理機構人員：投標人須按照《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場管理人員配備管理辦法》（黑建規[2023]2號）文件規定，以不低于上述文件規定的標準數量配備項目管理機構人員。否則投標將被否決。

最低標準項目管理機構人員標準：項目負責人：1人，技術負責人1人（具備市政公用工程相關專業中級及以上（含中級）職稱證書），施工員1人，安全員1人，質量員1人，標準員1人，材料員1人，機械員1人，勞務員1人，資料員1人（其他施工現場管理人員：按照崗位要求取得相應的崗位證書或職業能力信息，人員專業均為市政專業。）

項目管理機構成員均為本單位在職員工并提供近3個月（2024年08月至2024年10月）企業為其連續繳納養老保險的有效證明材料（國家規定的六類人員除外）。

3.5本次招標信譽要求：

3.5.1投標人、法定代表人及擬派項目負責人如在"中國執行信息公開網"網站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被執行人名單的（以“中國執行信息公開網”查詢結果為準），其投標將被否決。

3.5.2投標人、法定代表人及擬派項目負責人近3年（從投標截止日起算前三年）如有行賄犯罪行為（本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書（以中國裁判文書網（https://wenshu.court.gov.cn）公布的為準）中有判決投標人或法定代表人或擬派項目負責人犯行賄罪的情形），其投標將被否決。

3.5.3投標人須提供無拖欠工程款和農民工工資承諾書，以證明投標人沒有拖欠工程款和農民工工資的情形。

3.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。否則，相關投標均將被否決。

    3.7本項目不接受聯合體投標。

3.8本項目資格審查方式采用資格后審，主要資格審查標準、內容等詳見招標文件。

4、招標文件的獲取

下載時間為2024年11月28日17時00分至2024年12月05日17時00分（北京時間，下同）。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411