中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司已中標寧夏華電曹洼一、二期風電場“以大代小”等容更新99MW風電EPC總承包項目，項目業主為華電（寧夏）能源有限公司六盤山分公司，資金已落實。其中寧夏華電曹洼一、二期風電場“以大代小”等容更新99MW風電EPC總承包項目專業分包已得到業主認可，具備招標條件，中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司作為招標人，現對該項目進行公開競爭性談判招標, 凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意投標的企業法人，均可向招標人獲取競爭性談判文件參與本項目競爭性談判。

該項目資金已落實，已具備招標采購條件。

2.項目概況與招標范圍

2.1 建設地點

建設地點位于曹洼一期（脫烈堡）、二期（宋家窯）風電場項目位于海原縣東南部丘陵頂部的平坦區域，風電場中心距離海原縣的直線距離約為 23km，場區范圍內平均海拔高度約 為 1750~2050m。

2.2工程概況及標段概況

寧夏華電曹洼一、二期風電場“以大代小”等容更新99MW風電EPC總承包項目（以下簡稱EPC總承包項目），本次招標標段為寧夏華電曹洼一、二期風電場“以大代小”等容更新99MW風電EPC總承包項目建安工程4標段專業分包，拆除工程量66臺99兆瓦風機（輪轂高度72米，單機最大吊裝重量65噸），35kV集電線路約42.92公里（有鐵塔及門型桿形式兩種）。

2.3 工期要求

寧夏華電曹洼一、二期風電場“以大代小”等容更新99MW風電EPC總承包項目建安工程4標段專業分包計劃暫定于2025年4月1日現場開工，具體以甲方或監理正式下達的開工令為準。2025年11月30日竣工。主吊車配備2臺及以上，保證2個及以上作業面同時施工。

2.4 質量要求

寧夏華電曹洼一、二期風電場“以大代小”等容更新99MW風電EPC總承包項目建安工程4標段專業分包質量要求：

1）本工程質量標準必須符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求；

2）建筑分項工程合格率100％，建筑單位工程優良率達95％；

3）不發生任何質量事故或永久性缺陷實現高標準投產；

4）實現高標準投產，創行業優質工程獎；

5）按照技術協議要求性能標準投運；

2.5 采購范圍

本標段招標范圍為：原曹洼一、二期66臺風機（1.5MW）、箱變、集電線路(長約42.92km)及配套設施保護性拆除保管及運輸（運輸到堆場保管）；風機及箱變設備基礎、集電線路桿塔及基礎拆除并清運；風機基礎環，風機基礎及箱變基礎、集電線路基礎鋼筋剝離保管及運輸；混凝土拆除按照環保要求進行清運，發包方不提供渣場；拆除完成后回填至地表，并進行植被恢復，通過環、水保驗收，相關工程試驗及檢測，負責協調政府、村民因征地產生的糾紛，及包括但不限于臨建區、材料堆場、施工道路、進場道路等施工相關的臨時用地等。

拆除要求：

1.拆除的主吊需滿足對本拆除風機最大起重要求，至少配備3臺，需對主吊等設備做安拆方案的評審工作。

2.拆除混凝土依法辦理棄場批復手續，合法清運處理；

3.風機基礎拆除后，回填至地表，其中擬再利用風機機位，滿足后續新建的施工條件；

☆4.基礎環及風機基礎、箱變基礎鋼筋剝離后移交發包人，剝離鋼筋量不低于原基礎設計用鋼量的70%（不含風機基礎環），若低于70%，不足部分按發包人本批次拆除報廢物資的評估價進行扣款。

5.以上拆除設備代保管期間若上述材料存在丟失、損壞，相關費用由發包人資產評估價進行扣款。

6.拆除設備及材料由發包人委托第三方處置，第三方處置單位運輸車輛抵達現場后，由承包人負責裝車。

7.拆除工程產生的建筑垃圾清理需滿足當地政府環保要求。建筑垃圾及各類廢棄物（含風機、箱變及鐵塔基礎拆除產生的固體廢棄物）永久處置手續辦理由總承包人負責，所產生的費用由承包人承擔；承包人按當地環保和建設主管部門的要求運輸、堆放廢棄物，承包人依法辦理棄渣場手續，并取得批復文件，承包人必須合法清運處理建筑垃圾，杜絕發生環保事件，費用由承包人自行承擔。

8.為保證風機及輸、變電設備拆除后，再次利用安裝時，配件齊全、各部件完好、正常工作，須按本方案做好堆場保措工作，保障拆除后風機設備及各部件不受損失。承包人負責堆場的平整、壓實、滿足拆除設備進出堆場的要求。堆場需設圍欄及電子監控，電子監控需滿足實時無死角，堆場看管人員不少于4人。

9.本工程需對項目名稱（寧夏華電曹洼一二期風電場“以大代小”）等容更新99MW風電項目的風機、箱變及集電線路等配套性設施進行保護性拆除，所有設備及主要材料拆除后，經華電（寧夏）能源有限公司新能源分公司、六盤山檢修部、中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司、監理單位、承包單位五方共同簽字驗收后由承包單位負責保管、看護及保養，保管期限不少于24個月，保管期自建設單位完成資產處置后結束。風機設備及主要材料包含如下：三節塔筒，風葉，輪轂，機艙以及變流器，小型干式變壓器，風速儀等配套電器設備，連接螺栓等機械器件、箱變及集電線路鐵塔、導線、光纜等(詳見建設單位設備移交清單)。

10.拆除吊具及吊帶等輔助性施工工具由承包人自行解決。

以上所有費用包含在綜合費用單價中，如投標人不履行或不積極履行其應該承擔的相關責任，發包人有權委托第三方或自行解決，并不免除投標人的協調責任，且由此產生的費用發包人有權從應支付投標人的合同總價款中直接扣除。

其他：

1.工程建設過程中的檔案資料、農民工管理資料等，按照業主檔案管理要求收集、整理并負責移交給發包人；

2.參加施工過程中的檢查、配合發包人完成竣工驗收及工程審計等相關工作；

3.正式移交之前的缺陷處理以及缺陷責任期、質量保修期內的修復等相關工作；

4.做好與本工程相關的建設（包括但不限于水、電、路等）協調工作，確保工程進度按計劃完成；

5.拆除完成后施工場地內殘留的垃圾已全部清除出場；

6.拆除完成后，場地已按合同要求進行清理、平整或復原；

7.工程建筑物周邊及其附近道路、河道的施工堆積物，已按監理人指示全部清理；

8.拆除完成后項目部指示的其他場地清理工作已全部完成。

說明：本工程在施工期間，若中標單位施工進度、質量、安全等方面無法滿足項目部及業主要求時，項目部有權將其標段的工作量指派給其他單位進行施工。

3.響應人資格要求

3.1企業要求

3.1.1企業資質要求：投標人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有特種工程專業承包（不分等級），具有有效的安全生產許可證。

3.1.2企業資產（財務要求）：投標人沒有處于財產被接管、凍結、破產狀態。提供近3年財務會計報表或相關財務說明資料。

3.1.3 企業主要人員要求：

（1）項目經理資格要求：具有機電或建筑專業二級建造師或中級職稱及安全B證，本單位注冊，且未擔任其他在建建設工程項目的項目負責人。

（2）項目技術負責人的資格要求：具有機電或建筑專業二級建造師證或中級職稱。

（3）項目安全生產管理人員的資格要求：安全C證。

（4）項目質量管理負責人人員的資格要求：質量員證。

（5）項目資料管理負責人人員的資格要求：資料員證。

3.1.4 企業工程業績要求：響應人在近5年內具有風力發電吊裝及拆除項目或類似工程施工業績2項及以上；

3.1.5 企業資信要求：

（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；

（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；

（3）不是中國電力建設集團（股份）有限公司和中國電建西北院的禁入承包商；

（4）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；

（5）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；

（6）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。）

3.2其他要求

3.2.1本次招標不接受聯合體投標。

3.3 本次招標資格審查采用資格后審方式，開標后由評標小組對響應人的資質進行審查，資格條件沒有達到競爭性談判文件規定要求，評標小組將否決其投標響應資格。

4.競爭性談判文件的獲取

4.1符合上述資質條件要求的，請于2025年3月17日至2025年3月21日前獲取。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411